Lac de Caussade (dans le 47)

par **hebus47** Ven 23 Nov 2018, 21:23

Rappel du premier message :

Après plus de 30 ans de projet (900000m3 pour 27 irrigants,et 50% de l eau pour réalimenter un ruisseau)
Après 3 ans de negociation avec la préfète
Après 3 ans de dossier environnementaux plus absurde les uns que les autres
Après l arréter du 29 juin 2018 authorisant la création du lac de caussade
Après les pressions des ministères de l agriculture et de l environnement suite au plainte de quelques ong
Après un nouvel arréter de la préfète INTERDISANT la construction du lac
Apres une decision de justice confirmant l INTERDICTION de construire le lac
Après la mutation express de la préfète

LES TRAVAUX ONT ATTAQUER EN TOUTE ILEGALLITE
Alors merci la CR 47 et la chambre d agriculture du 47 de ne pas céder
au pression des zadistes ,ong media et ministère
merci de faire passer le bien des agris de votre departement avant vous

https://www.sudouest.fr/2018/10/30/lac-de-caussade-le-chantier-ne-debutera-pas-vendredi-5525216-3900.php

https://www.sudouest.fr/2018/11/23/lac-de-caussade-le-prefet-de-lot-et-garonne-patricia-willaert-s-oppose-fermement-5592171-3603.php

https://www.sudouest.fr/2018/11/22/le-lac-de-caussade-s-e-creuse-5587798-3798.php

par **carlo s** Mar 28 Juil 2020, 20:06

« Selon que vous serez puissant ou misérable / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir », Jean de La Fontaine
@CoordRur47

par **carlo s** Mer 05 Aoû 2020, 22:37

http://www.lagri.fr/eau-le-temps-des-conflits?fbclid=IwAR0cWB9WbQHRuRrv3WxAfxsxfwn7yzQAbdXrIFeipvHvyvSUI3vV5ikQNhs

il n’est plus considéré pour son aptitude à nourrir les populations mais pour son inaptitude à influencer les élections. Avec, pour justifier le débat politique, des associations qui expliquent aux paysans comment ils doivent cultiver.
Allez, pour finir, deux chiffres : si l’agriculture ne compte plus que 400 000 paysans, France nature environnement totalise près de 900 000 adhérents au sein de 3 500 associations reparties dans tous le pays. Fin de partie !

par **8360.47** Lun 17 Aoû 2020, 15:55

Petite visite au lac après le déjeuner pour voir le niveau.
Après les pluies de ces derniers jours, la vanne a été refermée.

caussade - Lac de Caussade (dans le 47) - Page 14 Img_2030

caussade - Lac de Caussade (dans le 47) - Page 14 Img_2029

par **wild** Lun 17 Aoû 2020, 17:36

l'eau vient d'où , d'une rivière ?

par **hebus47** Lun 17 Aoû 2020, 20:29

wild a écrit:l'eau vient d'où , d'une rivière ?

le lac est construit sur un ruisseau ( j appelle plutot ca un fossé )

par **wild** Lun 17 Aoû 2020, 20:33

Et ce ruisseau arrive à remplir un lac ?

par **hebus47** Lun 17 Aoû 2020, 20:35

wild a écrit:Et ce ruisseau arrive à remplir un lac ?

d aprés fne le lac est surdimensionner il ne doit jamais ce remplir
pourtant il est plein dès la premiere année : rr

par **poun47** Lun 17 Aoû 2020, 22:27

hebus47 a écrit:
wild a écrit:Et ce ruisseau arrive à remplir un lac ?

d aprés fne le lac est surdimensionner il ne doit jamais ce remplir
pourtant il est plein dès la première année

C'est très bien , n'y a t'il pas des collecteurs de drainage dans les coteaux qui y arrivent .

par **carlo s** Dim 30 Aoû 2020, 21:04

des gens qu on paye !
Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/29/stocker-les-eaux-de-pluie-dans-des-retenues-est-un-non-sens_6050280_3232.html

par **Honoré de Barzac** Dim 30 Aoû 2020, 21:24

carlo s a écrit:des gens qu on paye !
Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/29/stocker-les-eaux-de-pluie-dans-des-retenues-est-un-non-sens_6050280_3232.html

c'est pas lui qui voulait vider les barrages hydro électriques ? : rr

par **david54** Dim 30 Aoû 2020, 22:01

et il propose quoi ce brave monsieur? car dire non pourquoi pas, il a sûrement mieux à proposer. Mais quand on lit l'article, on reste sur sa fin!

par **cow boy** Lun 31 Aoû 2020, 12:45

carlo s a écrit:des gens qu on paye !
Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/29/stocker-les-eaux-de-pluie-dans-des-retenues-est-un-non-sens_6050280_3232.html

Ce n'est qu'un tissus de mensonges officialisé par une "étiquette scientifique" au service d'un dogme écologique .Le malheur c'est qu'au CNRS il n'y a plus que ça . :tb

J'ai un étang de 8000 m2 d'une profondeur d'1,50m ,il manque actuellement 1,10m , a l'automne /hiver quand le débit du ruisseau (tout petit)redeviendra normal 24h maxi suffira pour le remplir à nouveau et le reste du temps l'eau repart à la mer et sera perdu . Les retenues collinaires c'est bien souvent une goutte d'eau par rapport au débit hivernal du ruisseau pour les remplir .

par **carlo s** Mar 22 Sep 2020, 22:05

on prépare les bus !

https://www.sudouest.fr/2020/09/22/lot-et-garonne-serge-bousquet-cassagne-et-patrick-franken-seront-juges-par-la-cour-d-appel-le-23-mars-7873809-3603.php?fbclid=IwAR1OUn2suinna5TJn4zBfz2Elrt1QM1FzNmFwgj8cm5JTSacqorQGZrtJMQ

par **cow boy** Ven 25 Sep 2020, 10:38

Elle est comment la tenue en eau du lac aprés cette année de sécheresse ?

par **carlo s** Ven 25 Sep 2020, 13:24

ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais chut

ils ont pas payés les escrolos ....

par **herve56** Ven 25 Sep 2020, 13:34

carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

par **hebus47** Ven 25 Sep 2020, 15:06

herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet

par **8360.47** Ven 25 Sep 2020, 15:33

hebus47 a écrit:
herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet

Pardon

ruisseau à sec 8mois sur 12 ? le tolzac ne longe pas tes terres à toi!!

L'an dernier il n'a pas cessé de couler même en été.
Cette année, avec l'ouverture de la vanne, le niveau était plus haut et çà a bien aidé pour l'irrigation.
Et juste avant le confluent des 2 tolzac, le débit a été un peu supérieur sur celui réalimenté par caussade par rapport aux années précédentes.

par **Tractonic 007** Ven 25 Sep 2020, 15:39

En fait, mis à part que dans le 47 la chambre n'est pas à coucher (les gars qui ont permis les travaux ont des couilles!)un simple constat, soit les zones humides sont un stockage d'eau inutile dans les marécages et pré humide et la à partir du moment où cela crée une gêne pour l'agriculture les ecolos sont pour, soit c'est une stockage d'eau facilité par la main de l'homme, et qui est utile à l'agriculture voir vital, et la c'est du grand n'importe quoi, les ecolos sont contre....mis à part l'agriculture qui dérange dans les deux cas, je ne vois aucun autre argument qui explique ou justifie leurs pseudo arguments....

par **hebus47** Ven 25 Sep 2020, 16:01

8360.47 a écrit:
hebus47 a écrit:
herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet
Pardon ruisseau à sec 8mois sur 12 ? le tolzac ne longe pas tes terres à toi!!

L'an dernier il n'a pas cessé de couler même en été.
Cette année, avec l'ouverture de la vanne, le niveau était plus haut et çà a bien aidé pour l'irrigation.
Et juste avant le confluent des 2 tolzac, le débit a été un peu supérieur sur celui réalimenté par caussade par rapport aux années précédentes.

non je ne suis pas de la mais je parlais du ruisseau caussade (plutot fossé vu ce que j en ai vu ) pas du tolzac
mais franchement en arriver a parler de la temperature de l eau pour les poissons ?????
a part pour critiquer je n en voit pas l interet

par **hebus47** Ven 25 Sep 2020, 16:02

carlo s a écrit:on prépare les bus !

https://www.sudouest.fr/2020/09/22/lot-et-garonne-serge-bousquet-cassagne-et-patrick-franken-seront-juges-par-la-cour-d-appel-le-23-mars-7873809-3603.php?fbclid=IwAR1OUn2suinna5TJn4zBfz2Elrt1QM1FzNmFwgj8cm5JTSacqorQGZrtJMQ

pas de date prévu a ce jour
encore un journaleux qui s est emballé un peu vite

par **cow boy** Ven 25 Sep 2020, 16:37

hebus47 a écrit:
herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet

+1000
Encore une opportunité de faire porter la responsabilité au bassines alors que le problème est en amont :le réchauffement climatique .
Les bassines risque même d'être des "arches de noé " pour les populations de poissons et d'animaux de zone humide pour les petits cours d'eau mais les écolos sont préts à les sacrifier pour mener à bien leur combat contre le maïs et l'agriculture intensive seul motif de leur opposition aux bassines .
Je pense que la pêche c'est couic pour beaucoup de petits cours d'eau dans les années qui vont suivre mais c'est une responsabilité collective de la societé et plus particulierement des écolos qui refusent toute alternatives mis à part la décroissance quitte à sacrifier une bonne partie de l'humanité .
Leur objectif n'est pas de lutter contre le réchauffement climatique mais d'en accélérer les effets (anti - nucléaire ,bassines , OGM , , bref anti tout )
Quoiqu'il arrive le réchauffement climatique est inscrit dans le marbre pour le reste du siecle quoiqu'on fassent et c'est bien la mondialisation qui en est la cause ..........trop tard pour redresser la barre ....la CR avait raison ......c'était tellement évident .

par **8360.47** Ven 25 Sep 2020, 18:21

hebus47 a écrit:
8360.47 a écrit:
hebus47 a écrit:
herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet
Pardon ruisseau à sec 8mois sur 12 ? le tolzac ne longe pas tes terres à toi!!

L'an dernier il n'a pas cessé de couler même en été.
Cette année, avec l'ouverture de la vanne, le niveau était plus haut et çà a bien aidé pour l'irrigation.
Et juste avant le confluent des 2 tolzac, le débit a été un peu supérieur sur celui réalimenté par caussade par rapport aux années précédentes.

non je ne suis pas de la mais je parlais du ruisseau caussade (plutot fossé vu ce que j en ai vu ) pas du tolzac
mais franchement en arriver a parler de la temperature de l eau pour les poissons ?????
a part pour critiquer je n en voit pas l interet

ok j'avais pas compris.
Pour la température de l'eau je ne suis pas sûr que çà change grand chose. De plus, une crépine flottante est prévue. Cà fera taire les critiques!!!

par **herve56** Ven 25 Sep 2020, 20:47

hebus47 a écrit:
8360.47 a écrit:
hebus47 a écrit:
herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet
Pardon ruisseau à sec 8mois sur 12 ? le tolzac ne longe pas tes terres à toi!!

L'an dernier il n'a pas cessé de couler même en été.
Cette année, avec l'ouverture de la vanne, le niveau était plus haut et çà a bien aidé pour l'irrigation.
Et juste avant le confluent des 2 tolzac, le débit a été un peu supérieur sur celui réalimenté par caussade par rapport aux années précédentes.

non je ne suis pas de la mais je parlais du ruisseau caussade (plutot fossé vu ce que j en ai vu ) pas du tolzac
mais franchement en arriver a parler de la temperature de l eau pour les poissons ?????
a part pour critiquer je n en voit pas l interet

Je ne critique rien du tout !!!
et toi ,si tu n'a pas la réponse ....

par **hebus47** Ven 25 Sep 2020, 21:08

si j est la reponse
normalement il etait prevu de prendre l eau a une certaine profondeur pour avoir une temperature adequate
de l eau dans le ruisseau pour les divers animaux
ensuite comme je le precise l eau s ecoule dans un fossé ( officiellement ruisseau) a sec une bonne partie de l année donc
sans poisson !!!! donc avant de rejoindre le ruisseau le plus proche elle a le temps de se rechauffer ou refroidir
après ton commentaire m as choqué car c est le type de commentaire typique véhiculer par les escrolos

par **PatogaZ** Ven 25 Sep 2020, 21:09

cow boy a écrit:
hebus47 a écrit:
herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet
+1000
Encore une opportunité de faire porter la responsabilité au bassines alors que le problème est en amont :le réchauffement climatique .
Les bassines risque même d'être des "arches de noé " pour les populations de poissons et d'animaux de zone humide pour les petits cours d'eau mais les écolos sont préts à les sacrifier pour mener à bien leur combat contre le maïs et l'agriculture intensive seul motif de leur opposition aux bassines .
Je pense que la pêche c'est couic pour beaucoup de petits cours d'eau dans les années qui vont suivre mais c'est une responsabilité collective de la societé et plus particulierement des écolos qui refusent toute alternatives mis à part la décroissance quitte à sacrifier une bonne partie de l'humanité .
Leur objectif n'est pas de lutter contre le réchauffement climatique mais d'en accélérer les effets (anti - nucléaire ,bassines , OGM , , bref anti tout )
Quoiqu'il arrive le réchauffement climatique est inscrit dans le marbre pour le reste du siecle quoiqu'on fassent et c'est bien la mondialisation qui en est la cause ..........trop tard pour redresser la barre ....la CR avait raison ......c'était tellement évident .

oui , ça parait tard , on avait prévenu avec carlos dans les années 2000 , à cette époque ça paraissait tellement farfelu que personne n' y a cru , on était des agitateurs , personne n'y croyait , il y a même des forumeurs qui sont partis parce que pour eux on était des ultra
maintenant comme dit cow boy , c' est bien tard et il n' y aura plus que des actions dures pour faire évoluer les choses :réfléchi

par **carlo s** Ven 25 Sep 2020, 21:21

hebus47 a écrit:
8360.47 a écrit:
hebus47 a écrit:
herve56 a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

quid de la température de l'eau de la réserve / à la température de l'eau de ruisseau ?

quelques degrés pour les poissons .... ça peut changer beaucoup de chose . non ?

poisson qui n aurait pas été la car le ruisseau etait a sec 8 mois sur 12
faut peut etre arreter de chercher n importe quel pretexte pour critiquer un projet
Pardon ruisseau à sec 8mois sur 12 ? le tolzac ne longe pas tes terres à toi!!

L'an dernier il n'a pas cessé de couler même en été.
Cette année, avec l'ouverture de la vanne, le niveau était plus haut et çà a bien aidé pour l'irrigation.
Et juste avant le confluent des 2 tolzac, le débit a été un peu supérieur sur celui réalimenté par caussade par rapport aux années précédentes.

non je ne suis pas de la mais je parlais du ruisseau caussade (plutot fossé vu ce que j en ai vu ) pas du tolzac
mais franchement en arriver a parler de la temperature de l eau pour les poissons ?????
a part pour critiquer je n en voit pas l interet

+1 aller chercher la température faut le faire

par **herve56** Ven 25 Sep 2020, 21:49

et si je te parle de changement de sexe des poissons suivant la température de l'eau !!!

je suis pour les retenues d'eau !mais il faut faire attention à l'impact sur la nature ...et il y en a !

il n'y a rien de pire que ceux qui ne veulent rien entendre !

par **Léparbal Gilles** Sam 26 Sep 2020, 03:25

avec une retenue d'eau tu parles de "changement de sexe (des poissons) suivant la température de l'eau", la je ne sais pas trop!
sans la retenue d'eau tu ne parle plus de rien, il n'y à plus de poisson dans le ruisseau qui cet année aurait été à sec au moins 3 mois;
il n'y a plus d'agriculteur,(là ça sera un "détail de l'histoire")
il n'y aurait plus de gibier, cette année,(et l'an dernier aussi) le gibier n'aurait rien eut à boire,
sans eau la vie animale et humaine disparait
la je sais la conséquence direct;

par **williams 475** Sam 26 Sep 2020, 08:36

herve56 a écrit:et si je te parle de changement de sexe des poissons suivant la température de l'eau !!!

je suis pour les retenues d'eau !mais il faut faire attention à l'impact sur la nature ...et il y en a !

il n'y a rien de pire que ceux qui ne veulent rien entendre !

et avec le rechauffement climatique ??? la connerie humaine se developpe vitesse grand V !! de plus en plus de cerveaux sont atteints !! ce qui était normal et naturel autrefois deviens aujourd hui presque du surnaturel ????????? certains abrutis sont ebahits devant un coquelicot ?? une grenouille un peu bizarre ?? arroser des cultures pour gagner de l argent et produire de la nourriture de qualité ?????????? c est devenu presque criminel ???? vivement la famine ou la revolution ????? au choix ! : victoire

par **evergreen** Sam 26 Sep 2020, 11:19

"la famine ou la révolution"...
peut-être les 2 à la fois...!?!

par **herve56** Sam 26 Sep 2020, 11:47

williams 475 a écrit:
herve56 a écrit:et si je te parle de changement de sexe des poissons suivant la température de l'eau !!!

je suis pour les retenues d'eau !mais il faut faire attention à l'impact sur la nature ...et il y en a !

il n'y a rien de pire que ceux qui ne veulent rien entendre !

et avec le rechauffement climatique ??? la connerie humaine se developpe vitesse grand V !! de plus en plus de cerveaux sont atteints !! ce qui était normal et naturel autrefois deviens aujourd hui presque du surnaturel ????????? certains abrutis sont ebahits devant un coquelicot ?? une grenouille un peu bizarre ?? arroser des cultures pour gagner de l argent et produire de la nourriture de qualité ?????????? c est devenu presque criminel ???? vivement la famine ou la revolution ????? au choix !

réchauffement climatique ...
tu ne crois pas si bien dire :
il y a de plus en plus d'humain qui change de sexe ,c'est peut être du à cela !!!!
et je ne voudrais pas que ça fasse pareil avec les poissons ! Laughing

mais la temp ne varie peut être pas .

par **Manutimael** Sam 26 Sep 2020, 12:22

carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....

Pas d’article de presse?
Dommage quand un truc fonctionne on en parle pas.

par **fergie62** Sam 26 Sep 2020, 12:59

Manutimael a écrit:
carlo s a écrit:ils ont tenu leurs promesses ...

et même le ruisseau à été alimenté pour les poisson !

mais ils ont pas payés les escrolos ....
Pas d’article de presse?
Dommage quand un truc fonctionne on en parle pas.

Les trains en retard font plus parlé que les trains a l heure

par **hebus47** Mar 13 Oct 2020, 20:22

https://www.telereplay.fr/emission/523448/Expression_Directe.html#

par **cow boy** Mer 14 Oct 2020, 11:18

je vais me faire assassiner !!!!(mon commentaire S )

VLOG - Ces bassines perturbent le cycle de l'eau - YouTube

par **evergreen** Mer 14 Oct 2020, 14:46

Si tu nous mettez un copier/coller, ce serai sympa Cowboy...!?
J'ai eu beau chercher, à part des commentaires des ravis de la crèche de la France Islamo-soumise et des cocos "sent la pisse", j'ai rien trouvé...

par **hebus47** Mer 14 Oct 2020, 14:58

evergreen a écrit:Si tu nous mettez un copier/coller, ce serai sympa Cowboy...!?
J'ai eu beau chercher, à part des commentaires des ravis de la crèche de la France Islamo-soumise et des cocos "sent la pisse", j'ai rien trouvé...

par **evergreen** Mer 14 Oct 2020, 17:51

Merci Hebus, mais il y a un quiproquo,

j'ai bien vu la vidéo mais j'ai cru que Cowboy y avait laissé un com youtube...
Du coup, j'ai fais une cure de com pro-méluche sans parvenir à trouver celui de cowboy, d'où mon appel à l'aide... Laughing

Merci qd même!

par **cow boy** Mer 14 Oct 2020, 18:21

evergreen a écrit:Merci Hebus, mais il y a un quiproquo,

j'ai bien vu la vidéo mais j'ai cru que Cowboy y avait laissé un com youtube...
Du coup, j'ai fais une cure de com pro-méluche sans parvenir à trouver celui de cowboy, d'où mon appel à l'aide...

Merci qd même!

mes commentaires :Sylvie BOYE

par **Sparthakus** Mer 14 Oct 2020, 20:09

j'ai rien compris moi non plus de ce que tu veux nous faire découvrir, ou et quand sur la vidéo? je vais pas me taper mélanch & co... Rolling Eyes

il nous bassine... Laughing

par **hebus47** Mer 14 Oct 2020, 20:39

evergreen a écrit:Merci Hebus, mais il y a un quiproquo,

j'ai bien vu la vidéo mais j'ai cru que Cowboy y avait laissé un com youtube...
Du coup, j'ai fais une cure de com pro-méluche sans parvenir à trouver celui de cowboy, d'où mon appel à l'aide...

Merci qd même!

tu es plus courageux que moi au bout de 3 seconde de video j en avait plein le c..
alors les commentaires j en parle meme pas

par **cow boy** Mar 01 Déc 2020, 08:03

https://www.sudouest.fr/2020/11/25/limogeage-du-prefet-du-lot-et-garonne-il-se-tramait-quelque-chose-depuis-des-mois-8117672-3603.php?fromsar=conseilRedac

Elle savait pas nager en eau trouble ...........elle a couler , c'est certainement un problème de pompe pili

par **carlo s** Mar 01 Déc 2020, 22:26

pour le lac ils refont les demandes du debut pour avoir une autorisation ....

elle a peut etre pas supportée ...

par **carlo s** Sam 19 Déc 2020, 17:14

par **carlo s** Sam 19 Déc 2020, 17:17

à caussade la chambre fait les préfets ici c est le préfet qui cde la chambre !

https://www.sudouest.fr/2020/12/18/n-en-jetez-plus-les-echos-politiques-de-la-semaine-en-lot-et-garonne-8206380-3603.php?fbclid=IwAR0dgwMLLm9I-yCRzjp0NFf6e2hwRTac2uVRgyCfx8aiSH86L95RTGZdrjM

par **hebus47** Jeu 14 Jan 2021, 08:53

Lac de Caussade en Lot-et-Garonne : le procès, administratif, en appel fin janvier

Nouvelle étape judiciaire pour le lac de Caussade à la fin du mois. DDM - DDM MORAD CHERCHARI

Justice, Pinel-Hauterive, Agen
Publié le 13/01/2021 à 17:23 , mis à jour le 14/01/2021 à 08:34

l'essentiel

[size]Retour du dossier du lac de Caussade pour son volet administratif à la fin du mois.
[/size]

Fin janvier, la question du lac de Caussade revient sur le devant de la scène. La cour d'appel administrative de Bordeaux rouvre le dossier du lac de Caussade. Au début du printemps 2019, la chambre d'agriculture avait fait appel de la décision du tribunal administratif saisi par les associations de protection de l'environnement Sepanso et Sepanlog. L'audience est fixée au mardi 26 janvier.

En mars 2019 en effet, ledit tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté la demande de la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Cette saisine visait à annuler l'annulation de l'arrêté de la préfète Willaert d'octobre 2018 qui autorisait la création et l'exploitation de la retenue dite du lac de Caussade à Pinel Hauterive. L’État menait 1-0 dans le match administratif contre les promoteurs de ce lac artificiel de 920 000 m3 prévu à parts égales ou presque pour l'irrigation et la réalimentation du bassin-versant du Tolzac.

Contre-ordre ministériel

La préfète Willaert avait dans un premier temps signé une série d'arrêtés d'autorisations en juin 2018. À la fin de l'été, le 28 septembre, les ministres De Rugy (Ecologie) et Travers (Agriculture) avaient ensuite cosigné un courrier demandant à la préfecture de Lot-et-Garonne de revoir sa copie. Ce contre-ordre ministériel n'a pas empêché la chambre d'agriculture de débuter et d'achever le chantier.

Depuis, la retenue d'irrigation remplit son office même si elle reste sous surveillance régulière des services de l'Etat. Un arrêté comminatoire de la préfète Lagarde en mai 2019, les décisions du tribunal administratif favorables aux opposants n'ont pas changé la donne. Construit par les agriculteurs eux-mêmes en quelques mois, soutenu par une partie de la classe politique dont le président des maires de Lot-et-Garonne Jean Dionis, au centre d'une série d'expertises techniques pas forcément favorables, Caussade l'illégal est devenu une retenue d'irrigation qui alimente les exploitations des environs.

Il reste à ses promoteurs à croiser les doigts ou à invoquer Dieu. Pour mémoire, le lac de Caussade a été béni en bonne et due forme religieuse en juillet dernier, devant plusieurs dizaines de fidèles supporters des "bâtisseurs du lac", le surnom donné aux agriculteurs qui n’avaient pas ménagé leurs efforts pour mener à bien le chantier.

par **poun47** Ven 22 Jan 2021, 18:26

Et l'affaire est relancée

https://www.sudouest.fr/2021/01/22/barbara-pompili-et-le-barrage-de-caussade-47-cette-situation-ne-peut-plus-durer-8318162-3603.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MaNewsletterAgen&utm_term=20210122

par **hebus47** Ven 22 Jan 2021, 20:02

[size=30]Barbara Pompili et le barrage de Caussade (47) : "Cette situation ne peut plus durer"
Lecture 1 min
A La Une Agen
caussade - Lac de Caussade (dans le 47) - Page 14 Barbara-pompili-organisait

caussade - Lac de Caussade (dans le 47) - Page 14 Barbara-pompili-organisait

[/size]

Barbara Pompili organisait ce vendredi une conférence de presse de rentrée.

[size=18][size=14]Par Jean-Denis Renard
[size=12]Publié le 22/01/2021 à 16h23

[/size][/size][/size]

[size=14]S'ABONNER[/size]

[size][size][size]

Cet après-midi, la ministre de la Transition écologique s’est prononcée pour "une issue un peu réaliste", sans entrer dans les détails
Lors de sa conférence de presse de rentrée, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, est revenue cet après-midi sur l’épineux problème du barrage de Caussade, aménagé par les agriculteurs dans le Lot-et-Garonne.

"Cette retenue d’eau est illégale"

"Cette retenue d’eau est illégale", a commencé la ministre en haussant le ton. "Cette situation dure depuis trop longtemps et ne peut plus durer". Pour ce qui est de la sortie de crise, les explications ont tout de suite été moins claires que les rodomontades introductives. Il va s’agir de "trouver une issue un peu réaliste". Le ministère est censé mener une "mission d’inspection" sur la question.

Barbara Pompili considère le feuilleton de Caussade comme "l’exemple emblématique de ce qu’il ne faut plus faire", à savoir construire d’abord et réfléchir ensuite au partage de l’eau. [/size]
[/size][/size]

par **hebus47** Ven 22 Jan 2021, 20:04

[size=30]Lot-et-Garonne : Après les mots de la ministre Pompili sur Caussade, "elle a raison" dit Patrick Franken,
Lecture 2 min
A La Une Agen
caussade - Lac de Caussade (dans le 47) - Page 14 Caussade-son-lac-ses

caussade - Lac de Caussade (dans le 47) - Page 14 Caussade-son-lac-ses

[/size]

Caussade, son lac, ses querelles :copyright: Crédit photo : Thierry Breton

Audience le 26 janvier

[size=18][size=18]

« Là encore, elle a raison. Cela ne peut plus durer. On ne peut plus continuer à subir ce harcèlement au quotidien, d’être constamment interpellés sur ce dossier. » Et l’élu de la chambre d’agriculture de voir aussi, dans le filigrane de cette sortie médiatique, un signal adressé à la justice avant l’audience prévue le 26 janvier devant le tribunal administratif. Le Syndicat départemental des collectivités irrigantes (SDCI) y a déposé un recours contre l’arrêté préfectoral d’interdiction de la retenue pris après celui qui l’avait autorisé. Il sera donc étudié la semaine prochaine.
« Une première action avait été engagée en référé. Nous avions été déboutés. Le dossier revient sur le fond la semaine prochaine. Alors nous ne sommes pas à l’abri d’une heureuse surprise, même si l’on peut interpréter la sortie de la ministre comme une volonté d’influencer les juges. Mais on y croit… »
Fraîchement arrivé dans le département, le préfet de Lot-et-Garonne Jean-Noël Chavanne a reçu une invitation à visite du site pour la construction duquel Patrick Franken et Serge Bousquet-Cassagne seront jugés prochainement en appel après avoir été condamnés en première instance.

[/size][/size]

par Contenu sponsorisé